参考判决： cc • 第 08-13.676 号 • 2009-11-18 • 查看判决 →
您刚刚在 Plougastel-Daoulas 建造了一栋房屋，但工期延误了六个月。您的承包人拖欠您逾期罚款，您知道这一点。但如何主张这些罚款？是否需要将其列入特定文件，还是仅需一封简单的信函即可？
这正是法国最高法院于 2009 年 11 月 18 日审理的一起案件中所提出的问题。一名发包人（建造房屋的业主）在上诉中胜诉，但最高法院撤销了该判决：逾期罚款必须列入总决算，否则将丧失权利。
这一判决对于所有签署建筑合同的人（无论是独立房屋、出租楼宇还是住宅小区）至关重要。它提醒了一条简单但常被忽视的规则：总决算是一份关键文件，最终确定双方的权利和义务。
事实：每天都在发生的故事
X 先生是 Plougastel-Daoulas 的业主，他将房屋建造工程委托给一名承包人。合同约定适用适用于公共工程的一般行政条款（CCAG），但双方同意在私人合同中参照该 CCAG。工程出现延误：预定 18 个月交付，实际用了 24 个月。
工程监理（建筑师或设计事务所）编制了一份总决算，由发包人签署并通知承包人。该文件汇总了所有应付款项：已完工程、附加协议、价格调整……但未提及任何逾期罚款。承包人部分接受了该决算，并支付了余额。
几个月后，X 先生向承包人追索逾期罚款，认为 CCAG 并未强制要求在决算中列明罚款。上诉法院支持了他的主张：根据其解释，CCAG 第 13.41 条并未规定，未在决算中列明罚款将导致丧失权利。承包人提起上诉。
法院的推理——详细解读
最高法院撤销了上诉判决。其推理无懈可击：CCAG 规定，与合同执行相关的全部操作均包含在一份总决算中。该决算由工程监理编制，由合同负责人（发包人）签署并通知承包人，是一个不可分割的整体：“任何要素都不能被孤立”，最高法院明确指出。
换句话说，逾期罚款是总决算的组成部分。如果未在决算中列明，则视为已放弃。而如果承包人接受该决算（即使只是部分接受），则对其接受的部分具有约束力。本案中，承包人接受了决算余额，即视为接受了无罚款的状态。
最高法院依据 CCAG 第 13.41 条，该条规定总决算“以单一文件形式存在”，且“其最终决算确定的余额决定了双方的权利和义务”。这是一条固化规则：一旦决算被接受，便不得再行推翻。
该判决并非改判，而是确认。判例早已确立：总决算在合同履行中是基础性文件。2009 年的判决以特别清晰的方式重申了其重要性。
对您的实际影响
如果您是发包人（建造房屋的业主），该判决要求您绝对谨慎。当工程监理将总决算提交给您时，请检查所有逾期罚款是否已明确列明。如果没有，请在签署前要求添加。举例说明：对于一份 200,000 欧元的合同，延误 6 个月，按每日千分之一（即 200 欧元/天）计算，罚款金额为 36,000 欧元。失去这笔钱将是灾难性的。
对于承包人而言，这反而是一种保障。如果总决算未提及罚款，您可以认为发包人已放弃主张。但请注意：如果您接受了决算，则受其内容约束。如果决算中列有罚款，您将无法事后提出异议。
对于共有人或物业经理，该规则同样适用于翻新工程。假设在 Guipavas 进行外墙翻新：如果总决算未提及因承包人工期延误产生的罚款，则业主委员会事后无法主张。因此，工程验收时，业主委员会必须特别留意。
在任何情况下，对总决算提出异议的期限通常为自通知之日起 6 个月。逾期未提出，决算即成为最终文件，双方不可撤销地受其约束。
避免此类纠纷的四项建议
- 要求详细的总决算：在工程验收时，要求工程监理提供一份列出所有项目的决算：工程、附加协议、价格调整，尤其是逾期罚款。签署前逐项核对。
- 切勿未经核实签署决算：如果金额重大，请由专业人士（律师、会计师）审阅文件。仓促签署可能使您损失巨额款项。
- 如无罚款，书面保留异议：如果决算未提及罚款而工程确有延误，请向工程监理和承包人发送挂号信，指出遗漏并要求编制更正决算。
- 在合同中约定罚款计算方式：在您的建筑合同中，明确规定罚款比例（例如总金额每日千分之一）及在决算中列明的方式。这将避免任何歧义。
深入研究：相关判例与演变
该判决是最高法院一系列强化总决算不可动摇地位的判例之一。可参考 2007 年 7 月 12 日的判决（第 06-11.288 号），该判决已裁定总决算对其所含项目对双方具有最终约束力，除非在规定期限内提出异议。
相反，2009 年 6 月 3 日的判决（第 08-10.526 号）曾允许在合同明确约定的情况下，在决算之外主张逾期罚款。但 2009 年的判决堵住了这一缺口：一旦双方援引 CCAG，决算即具有排他性。
因此，法院的趋势很明确：总决算是一份终结性文件，最终确定双方的权利和义务。法官对遵守异议期限以及要求列明合同所有项目极为严格。
未来，这一判例应得以维持，因为它符合法律安全性的要求：使承包人确切了解其债务，并避免迟延索赔。
您必须记住的要点
常见问题解答：
- 问：如果逾期罚款未列入总决算，我能否主张？
答：根据最高法院的此判决，不能。如果决算未提及罚款，则视为您已放弃主张。 - 问：如果总决算不完整，我该怎么办？
答：拒绝签署，并以书面形式保留异议。在异议期限（通常为 6 个月）届满前，要求编制更正决算。 - 问：该原则是否适用于不适用 CCAG 的私人合同？
答：如果合同约定适用 CCAG，则适用。否则，完全取决于合同条款。建议在合同中明确约定将罚款列入决算的义务。 - 问：承包人能否对决算中列明的罚款提出异议？
答：可以，但须在合同规定的期限内（通常为 6 个月）。逾期，决算即成为最终文件。 - 问：如果我在未核实的情况下签署决算，有何风险？
答：您将丧失主张任何未列明款项的权利，即使该款项应得。例如：Plougastel-Daoulas 一栋房屋的 36,000 欧元逾期罚款。
您是否处于类似情况？与 Zakine 律师进行 30 分钟的首次咨询（45 欧元）可避免数月的诉讼——通常节省更多。预约 →
📌 这与您的情况相关吗？ 塞西尔·扎基内律师专注于法国房地产和土地法，在全法执业。
→ Prendre rendez-vous pour une consultation |
→ 浏览所有法律文章
